TRAVAUX DE RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DE TOURBIERES ALCALINES (3) - DEBOISEMENT / ETREPAGE / NIVELLEMENT.

Avis de marché
Département(s) de publication :80
Annonce n° 25-28419


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Forme juridique de l'acheteur : Organisation qui passe un marché subventionné par un pouvoir adjudicateur
Activité du pouvoir adjudicateur : Protection de l'environnement

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : TRAVAUX DE RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DE TOURBIERES ALCALINES (3) - DEBOISEMENT / ETREPAGE / NIVELLEMENT
Description : Restauration de milieux ouverts envahis par les ligneux : Coupe à blanc de ligneux avec exportation Arrachage des souches avec exportation Remise à jour d'horizons tourbeux favorables à la reconstitution de bas-marais pionniers : Décaper une couche superficielle du sol. Etrépage - retrait de la tourbe minéralisée
Identifiant de la procédure : 4ea41a79-853e-4f82-80ec-17bae3db41c6
Identifiant interne : LIFE-AF_RESTAU_FONCT_ECO_(3)
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Principales caractéristiques de la procédure : LIFE18NAT/FR/000906 ANTHROPOFENS

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement

2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 330,000 Euro

2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d'exclusion
Motifs d'exclusion purement nationaux : Se référer aux documents de la consultation

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : TRAVAUX DE RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DE TOURBIERES ALCALINES (3) - DEBOISEMENT / ETREPAGE / NIVELLEMENT
Description : Travaux de déboisement avec arrachage des souches. Travaux d'étrépage et de nivellement du terrain Restauration de milieux ouverts envahis par les ligneux : Coupe à blanc de ligneux avec exportation Arrachage des souches avec exportation Remise à jour d'horizons tourbeux favorables à la reconstitution de bas-marais pionniers : Décaper une couche superficielle du sol. Etrépage - retrait de la tourbe minéralisée
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112210 Travaux de décapage de terre végétale
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111220 Travaux de débroussaillage

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale : site Natura 2000 " Marais et monts de Mareuil-Caubert " (FR2200354) site " Les Quarante " - (Latitude : 50.067191° / Longitude : 1.841626°).
Ville : Mareuil-Caubert
Code postal : 80132
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Informations complémentaires : accès les Quarante partie Nord /Sud : Dans Mareuil-Caubert, se rendre dans la " Rue du Grand Voyeul ", traversez une pâture pendant 270 mètres " Accès les Quarante partie Nord/Sud ", les zones d'intervention trouvent sur les îlots.

5.1.3 Durée estimée
Durée : 8 Mois

5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 330,000 Euro

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés : Exigence dans l'offre
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : LIFE18NAT/FR/000906 ANTHROPOFENS

5.1.9 Critères de sélection
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Nom : Voir le Règlement de la Consultation
Description : Article 5. PRESENTATIONS DES CANDIDATURES A/ Pour justifier de sa capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Nom : Voir le Règlement de la Consultation:
Description : B/ Pour justifier de sa capacité technique C/ Pour justifier de sa capacité professionnelle

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Prix
Nom : Critère 1 : Prix
Description : Prix de la prestation - Pondération : 40 %
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 2 : Valeur technique
Description : Critère 2 : Valeur technique -Pondération : 55 % Sous critère 1 : Méthodologie proposée par le candidat, tant en phase préparatoire qu'en phase exécution de chantier, spécifique à l'opération et au lot en question et répondant aux exigences du CCTP - Pondération : 30 % Sous critère 2 : Planning des travaux précisant les différentes phases du chantier. - Pondération : 10 % Sous critère 3 : Mesures mises en place face aux contraintes spécifiques des sites et de leur accessibilité (portance, pente, ouvrages d'art à franchir...) - Pondération : 10 % Sous critère 4 : Capacité de réactivité face aux divers aléas (climatiques, matériels, absence... pouvant engendrer retards et reports) - Pondération : 5 %
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 3 : Prise en compte du développement durable en lien avec le marché- Pondération : 5 %
Description : Sous critère 1 : Description des mesures mises en oeuvre par le candidat pour répondre aux enjeux environnementaux et réduire l'empreinte carbone de son activité en lien avec les travaux prévus.- Pondération : 5 %

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://cen-hdf.e-marchespublics.com

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://cen-hdf.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée

Date limite de validité de l'offre : 180 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique :
Date d'ouverture : 23/05/2025 à 09:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance d'Amiens
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal de Grande Instance d'Amiens

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Numéro d'enregistrement : 40320217900087
Adresse postale : 04 Avenue de l'Étoile du Sud
Ville : BOVES
Code postal : 80440
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : +33 321019340
Adresse internet : https://cen-hautsdefrance.org
Profil de l'acheteur : https://cen-hdf.e-marchespublics.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002
Nom officiel : Tribunal de Grande Instance d'Amiens
Numéro d'enregistrement : 17800111100016
Adresse postale : 14 rue de Luzarche
Ville : AMIENS
Code postal : 80027
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : +33322823500
Adresse internet : www.justice.gouv.fr/sve
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : 32b8ed2c-7fee-4ee2-b331-503d5ed4487d - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 13/03/2025 à 10:20
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/03/2025