Avis de marchéDépartement(s) de publication : 78Annonce n°24-45072TravauxSection 1 - Identification de l'acheteurNom complet de l'acheteur : Commune de Limetz-VillezType de Numéro national d'indentification : SIRETN° National d'identification : 21780337800017Ville : LIMETZ-VILLEZCode postal : 78270Groupement de commandes :Non Département(s) de publication : 78Section 2 - CommunicationLien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1453468Identifiant interne de la consultation : 2024/1204Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :Oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :Non Nom du contact : Mairie de Limetz-VillezSection 3 - ProcédureType de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher) - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesTechnique d'achat : Sans objetDate et heure limite de réception des plis : 13/05/2024 à 12:00Présentation des offres par catalogue électronique :Interdite Réduction du nombre de candidats :Non Possibilité d'attribution sans négociation :Non L'acheteur exige la présentations de variantes :Non
Critères d'attribution : Critère n°1 : Moyens (humains et matériels) spécifiquement affectés au chantier : 25% Critère n°2 : Phasage et organisation du chantier : 25% Critère n°3 : Délai d'exécution proposé par le candidat : 10% Critère n°4 : Coût des travaux : 40%Section 4 - Identification du marchéIntitulé du marché : Marché public de travaux d'aménagement de la voirie - Rue du Trou à Sablons pour la commune de LIMETZ-VILLEZ (78)Code CPV principal - Descripteur principal : 45233252
Type de marché : TravauxDescription succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux d'aménagement de la voirie - Rue du Trou à Sablons pour la commune de LIMETZ-VILLEZ (78). Le présent marché public est passé selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 1° du code de la commande publique. Le marché débutera à compter de sa date de notification. Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travauxLieu principal d'exécution du marché : Commune de Limetz-Villez - 11 rue de la Mairie 78270 - LIMETZ-VILLEZLa consultation comporte des tranches :Non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non Marché alloti :Non Section 6 - Informations Complementaires Visite obligatoire :Oui Détail sur la visite (si oui) : Une visite du site est Obligatoire pendant la procédure de consultation, et avant la date de remise des offres. Le rendez-vous se fera devant la Mairie Le Lundi 22 Avril 2024 A 10h, en présence de M Le Maire (M Obry). Une attestation de visite vous sera transmise et devra être jointe à l'offreAutres informations complémentaires : Le présent marché n'est pas alloti au sens des articles L2113-10 et R2113-1 et suivants du code de la commande publique. Il ne comporte pas de tranches. Le présent marché comporte la prestation supplémentaire suivante: Cette prestation consiste à un renforcement de la tenue des accotements meublés par la mise en place d'un mélange terre-pierre sur +/- 20cm d'épaisseur. En application des articles R2151-8 à R2151-11 du code de la commande publique, les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. Ainsi, les offres variantes ne sont pas autorisées. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Les candidats pourront adresser toute question complémentaire à l'acheteur via le portail AWS accessible à l'adresse :
https://www.marches-publics.info. L'acheteur prévoit de négocier avec les 3 premiers candidats du classement (de manière orale ou écrite) sous réserve d'un nombre d'offres suffisant et se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87
[email protected] Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87
[email protected] d'envoi du présent avis à la publication : 16/04/2024