Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Départemental de la Gironde
Correspondant : Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil départemental, Esplanade Charles de Gaulle, CS 71223, 33074 Bordeaux, tél. : 05 56 99 33 33, courriel :
[email protected], adresse internet :
http://www.gironde.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://marches-publics.gironde.fr/
Objet du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux dans l'espace de restauration de 3 collèges du Département de la Gironde
Catégorie de services
Lieu d'exécution : Immeuble du Mal Juin, 33000 Bordeaux
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : Non
mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux dans l'espace de restauration de 3 collèges du Département de la Gironde
Prestations divisées en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le financement est assuré par le budget départemental sur les ressources publiques et le paiement se fera par mandat administratif dans un délai global de 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Conformément aux articles R2142-19 à R2142-27 du code de la commande publique, les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement. Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre d'un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités.
La forme du groupement n'est pas imposée par l'acheteur public. Les opérateurs économiques peuvent librement se présenter sous la forme d'un groupement conjoint ou solidaire et le préciseront dans l'article « Contractant » de l'acte d'engagement
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 29 avril 2024 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2024-0125
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.marches-publics.info
Code NUTS : FRI12
Lot 1 - n°1 Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'optimisation de la laverie et de sa dépose vaisselle avec l'installation du pré-tri sélectif et remplacement de la machine à laver la vaisselle du collège François MITTERRAND à PESSAC
Lot 2 - n°2 Remise à niveau de la cuisson horizontale, l'optimisation de la laverie et de sa dépose vaisselle avec l'installation du pré-tri sélectif et remplacement de la machine à laver la vaisselle du collège Aliénor d'AQUITAINE à MARTIGNAS
Lot 3 - n°3 Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la remise à niveau de la cuisson horizontale et installation de deux armoires chaudes mobiles de maintien en température 20 niveaux GN2/1 du collège André LAHAYE à ANDERNOS
Options : OUI
Les prestations de services, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouveau marché public pour la réalisation de prestations similaires, conformément aux articles L2122-1 et R2122-7 du code de la commande publique, qui sera exécuté par le titulaire du présent contrat.
Les conditions d'exécution de ce nouveau contrat seront identiques à celles du présent contrat.
Ce nouveau marché public pourra être conclu, au plus tard, dans les trois ans à compter de la notification du présent contrat.
Modalités d'ouverture des offres :
Date: 29 avr. 2024
Lieu : BordeauxMarché périodique : NON
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : NON
Références du ou des projet(s) et / ou programme(s) :Marchés réservés : NON
La prestation est réservée à une profession particulière : Non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet, BP 947
33063 Bordeaux
Tél : 0556993800 Fax : 0556243903Mel :
[email protected]
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.
Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution OU référé contractuel après la signature du contrat.
Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, n°358994)
Jugement des offres :
Critère 1 : Prix des prestations, au regard du montant total HT de la répartition et décomposition de la rémunération par élément de mission (40 points).
Critère 2 : Valeur technique au regard de la note méthodologique (60 points) :
Sous-critère 2.1 : Compétences et organisation de l'équipe dédiée à la prestation (20 points)
Sous-critère 2.2 : Méthodologie proposée par le candidat pour la réalisation des différents éléments de missions (40 points)
Contenu de l'offre :
L'acte d'engagement et ses différentes annexes
L'annexe 2 à l'acte d'engagement « répartition et décomposition de la rémunération par élément de mission»
La note méthodologique
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 mars 2024
Informations complémentaires :
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 n°1 Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'optimisation de la laverie et de sa dépose vaisselle avec l'installation du pré-tri sélectif et remplacement de la machine à laver la vaisselle du collège François MITTERRAND à PESSAC
Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'optimisation de la laverie et de sa dépose vaisselle avec l'installation du pré-tri sélectif et remplacement de la machine à laver la vaisselle du collège François MITTERRAND à PESSAC
Lot(s) 2 n°2 Remise à niveau de la cuisson horizontale, l'optimisation de la laverie et de sa dépose vaisselle avec l'installation du pré-tri sélectif et remplacement de la machine à laver la vaisselle du collège Aliénor d'AQUITAINE à MARTIGNAS
Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la remise à niveau de la cuisson horizontale, l'optimisation de la laverie et de sa dépose vaisselle avec l'installation du pré-tri sélectif et remplacement de la machine à laver la vaisselle du collège Aliénor d'AQUITAINE à
MARTIGNAS-SUR-JALLE
Lot(s) 3 n°3 Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la remise à niveau de la cuisson horizontale et installation de deux armoires chaudes mobiles de maintien en température 20 niveaux GN2/1 du collège André LAHAYE à ANDERNOS
Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la remise à niveau de la cuisson horizontale et installation de deux armoires chaudes mobiles de maintien en température 20 niveaux GN2/1 du collège André LAHAYE à ANDERNOS