Avis de marchéDépartement(s) de publication : 71Annonce n°24-42504TravauxSection 1 - Identification de l'acheteurNom complet de l'acheteur : CA Le Grand ChalonType de Numéro national d'indentification : SIRETN° National d'identification : 24710058900099Ville : Chalon-sur-SaôneCode postal : 71100Groupement de commandes :Non Département(s) de publication : 71Section 2 - CommunicationLien vers le profil d'acheteur :
https://marches.ternum-bfc.fr/Identifiant interne de la consultation : MAPA24MA35Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :Oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :Non Nom du contact : Service Commande PubliqueSection 3 - ProcédureType de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Lettre de candidature (DC1) et Déclaration du candidat (DC2) ou attestation DUME (Document unique de marché européen) Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des moyens humains et matériels du candidat Liste des références inférieures à 5 ans portant sur des prestations similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.Technique d'achat : Sans objetDate et heure limite de réception des plis : 03/05/2024 à 17:00Présentation des offres par catalogue électronique :Interdite Réduction du nombre de candidats :Non Possibilité d'attribution sans négociation :Oui L'acheteur exige la présentations de variantes :Non
Critères d'attribution : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : Pour les lots 1, 2, 5 : 1 : Prix : 60% 2 : Pertinence de la méthodologie d'intervention : 40 % Pour les lots 3 et 6 : 1 : Prix : 60% 2 : Qualité des matériaux proposés : 40 % Pour le lot 4 : 1 : Prix : 60% 2 : Valeur du coefficient Uw d'un bloc porte : 40 %Section 4 - Identification du marchéIntitulé du marché : Réfection de la Façade Ouest de la Crèche Louise Michel à Saint MarcelCode CPV principal - Descripteur principal : 45000000
Type de marché : TravauxDescription succincte du marché : Réfection de la Façade Ouest de la Crèche Louise Michel à Saint MarcelLieu principal d'exécution du marché : Saint Marcel 71380Durée du marché (en mois) : 2La consultation comporte des tranches :Non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non Marché alloti :Oui Section 5 - Lots - Description du lot : Lot 1 Gros oeuvreCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223220Lieu d'exécution du lot : 71380 Saint Marcel - Description du lot : Lot 2 Charpente métalliqueCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261000Lieu d'exécution du lot : 71380 Saint Marcel - Description du lot : Lot 3 BardageCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262650Lieu d'exécution du lot : 71380 Saint Marcel - Description du lot : Lot 4 Menuiseries extérieuresCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000Lieu d'exécution du lot : 71380 Saint Marcel - Description du lot : Lot 5 Plâtrerie - peintureCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45410000Lieu d'exécution du lot : 71380 Saint Marcel - Description du lot : Lot 6 ElectricitéCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311000Lieu d'exécution du lot : 71380 Saint MarcelSection 6 - Informations Complementaires Visite obligatoire :Oui Détail sur la visite (si oui) : La visite des lieux est obligatoire : contacter Serge BENEDETTI -
[email protected] (Rendez-vous à prendre au minimum 3 jours ouvrables avant la date prévisionnelle de visite).Autres informations complémentaires : Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme ARNIA/Territoires Numériques (profil d'acheteur
https://marches.ternum-bfc.fr) sous la référence MAPA24MA35. Les candidats remettront leurs offres obligatoirement par voie électronique, conformément au règlement de consultation. Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 7 semaines. Il est prévu que les travaux seront exécutés à compter du 08/07/2024 si le marché est notifié avant le 7 juin 2024. Tout décalage dans la notification du marché entraine le décalage proportionnel du délai ci-dessus. Les prix sont fermes et actualisables. Il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte, une retenue de garantie de 5 %. En application des dispositions des articles L2112-2 et L2112-3 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique pour les lots 2 et 3. Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de travaux ou services similaires, sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la commande publique. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'assas - BP 61616 - 21016 Dijon Cedex
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/04/2024